Додаток 16
до рішення
Київської міської ради
30.12.2010  № 573/5385	
ПОРЯДОК
визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
1. Загальні положення
Цей Порядок визначає розмір пайової участі (внеску) забудовників (інвесторів) у створенні (розвитку) соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції), перепланування, зміни функціонального призначення об'єктів для міста в грошовому виразі (гривнях) без ПДВ у цінах поточного року.
Пайова участь (внесок) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі - пайова участь) є внеском, який забудовник (інвестор) має сплатити до бюджету м. Києва без урахування ПДВ. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, передбачених в Програмі соціально-економічного розвитку міста Києва.
Пайова участь включає в себе наступні складові:
- відшкодування витрат бюджету м. Києва на розширене відтворення його ресурсів;
- плата забудовника (інвестора) за право реалізувати свій проект будівництва (реконструкції), перепланування, зміни функціонального призначення об'єктів на території столиці.
Цей Порядок застосовується для визначення розмірів пайової участі:
- забудовників (інвесторів), що здійснюють на території міста Києва будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності;
- при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- при переплануванні будь-яких об'єктів із зміною та без зміни функціонального призначення на території міста Києва;
- при зміні функціонального призначення жилих будинків (приміщень) на нежилі відповідно до встановленого порядку;
- при будівництві, прокладанні, влаштуванні телекомунікаційних мереж.
Пайову участь не сплачують забудовники (інвестори), які здійснюють:
- будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування та/або органів державної влади за кошти державного та/або міського та/або районних у м. Києві бюджетів;
- будівництво житла для соціально незахищених категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку в м. Києві, що підтверджується відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, державних підприємств, організацій, установ тощо;
- будівництво житла в багатоквартирних житлових будинках, а також індивідуальних (котеджних) житлових будинках для сімей, що перебувають на квартирному обліку в м. Києві (підтверджується відповідною районною державною адміністрацією) під площу нормативної забезпеченості житлом черговиків квартобліку та за умов зняття їх з квартобліку після введення будинку в експлуатацію;
- будівництво доступного житла, що збудоване та будується за державної підтримки. Порядок його будівництва та використання встановлено чинним законодавством України;
- будівництво (реконструкцію) спільно з комунальними підприємствами та/або на їх замовлення об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, передбачених в Програмі соціально-економічного розвитку міста Києва;
- реконструкцію (прибудову, добудову, розширення) існуючих індивідуальних (приватних) житлових будинків у межах 50 % від загальної площі;
- будівництво об'єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об'єктів позашкільного виховання, охорони здоров'я та соціального забезпечення тощо) за умов передачі їх у комунальну власність територіальної громади міста або району, що підтверджується відповідними документами;
- будівництво об'єктів, що споруджуються в порядку компенсації за ті, що підлягають знесенню, за умов передачі новозбудованих об'єктів у комунальну власність, що підтверджується відповідними документами;
- добудову об'єктів незавершеного будівництва, що були придбані у процесі приватизації;
- будівництво релігійно-культових об'єктів;
- реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;
- відтворення втрачених об'єктів історико-архітектурної спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;
- реставрацію об'єктів, що є пам'ятками архітектури, історії та культури, якщо забудовниками (інвесторами) було здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних для проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних у процесі приватизації об'єктів, в частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються;
- будівництво об'єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, РП, ПС, ГРП, ЛЕП тощо;
- будівництво представництв іноземних держав відповідно до Віденської конвенції;
- будівництво об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій;
- будівництво (реконструкцію) за власні кошти об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу.
Інвестори, залучені постійно діючою комісією, створеною розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 "Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва", які здійснюють комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до статті 12 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", звільняються від сплати пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в частині збільшеної площі наданого житла.
Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 № 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму балансової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких передбачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'єктів до комунальної власності, що підтверджується відповідними документами.
При розрахунках обсягів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом об'єктів розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму узгоджених з містом фактичних і підтверджених документально витрат (платіжними документи, договорами), понесених забудовником (інвестором) на створення зовнішніх інженерних мереж, транспортних комунікацій та елементів благоустрою загальноміського значення, що не відносяться до проекту будівництва, незалежно від їх місця розташування (дорожньо-транспортні розв'язки, мости тощо), за умови передачі останніх до комунальної власності міста, що підтверджується відповідними документами.
2. Принципи визначення розміру пайової участі
Розмір пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва визначається за принципами:
- Компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури: інвестори мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури пропорційно до навантаження на інфраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати у разі реалізації проекту будівництва (реконструкції).
- Комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста: соціальна та інженерно-транспортна інфраструктура розвивається рівномірно по всій території міста.
- Урахування соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста: розмір пайової участі забудовників (інвесторів) визначається з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста.
- Сприяння залученню інвестицій в економіку міста: визначення розміру пайової участі з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста має створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста.
3. Фактори, що впливають на розмір пайової участі
На розмір пайової участі забудовників (інвесторів) впливають:
- розрахункова вартість створення додаткової соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі при будівництві (реконструкції), переплануванні будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності, а також при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові;
- економічна ефективність галузей народногосподарського комплексу міста;
- пріоритетність напрямків інвестування;
- територіальне розміщення об'єкта будівництва;
- граничний розмір пайової участі, що не перевищує встановленого законом розміру.
4. Порядок залучення і використання пайових коштів забудовників (інвесторів) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
4.1. Завдання та сфера дії Порядку
Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залученням і використанням пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, та при оформленні договорів на сплату пайової участі у зв'язку із:
- будівництвом (реконструкцією) будь-яких об'єктів на території міста Києва, крім тих, що споруджуються (реконструюються) на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування та/або органів державної влади за кошти державного та/або міського та/або районних у м. Києві бюджетів;
- переплануванням приміщень із зміною та без зміни функціонального призначення;
- зміною функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- зміною функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові відповідно до встановленого порядку;
- при будівництві, прокладанні, влаштуванні телекомунікаційних мереж.
4.2. Юридична особа, яка виступає від імені міста щодо пайових коштів
У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виступає в особі Головного управління економіки та інвестицій (далі - Управління).
Головним управлінням (за винятком Головного управління економіки та інвестицій), управлінням, районним в м. Києві державним адміністраціям, комунальним підприємствам та організаціям залучення на будь-яких засадах коштів забудовників (інвесторів) як пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва забороняється, за винятком фінансування конкретних об'єктів, включених до затверджених Київською міською радою цільових програм за розрахунками, виконаними згідно з кошторисом зазначених об'єктів.
4.3. Платник пайової участі
Пайовий внесок сплачує юридична (фізична) особа або уповноважена нею особа, яка оформляє:
- дозвільні документи на будівництво (реконструкцію), перепланування;
- документи на землекористування для експлуатації та обслуговування об'єктів, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання, не вирішені у встановленому порядку);
- документи щодо зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- свідоцтво про право власності на переплановані об'єкти та проінвестовані нежилі приміщення;
- документи щодо зміни функціонального призначення жилих будинків (приміщень) на нежилих відповідно до встановленого порядку;
- дозвільні документи на створення технічних засобів телекомунікацій та телекомунікаційних мереж у м. Києві.
4.4. Форма сплати
Пайова участь сплачується у формі грошового внеску.
4.5. Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки розмірів пайового внеску
Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки розмірів пайового внеску здійснюються Управлінням після одержання звернення забудовника (інвестора) і наступних обов'язкових документів:
- при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів, крім телекомунікаційних мереж, - документи на землекористування, документи про затвердження у встановленому порядку проектної та кошторисної документації будівництва (реконструкції) з техніко-економічними показниками, листом-погодженням Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, календарного графіку будівництва (реконструкції) та пропозицій щодо термінів оплати пайового внеску;
- при інвестуванні будівництва нежилих приміщень - договір інвестування, акт прийому-передачі приміщення інвестору, технічний паспорт та погодження з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища подальшого функціонального призначення приміщення;
- при переплануванні об'єктів - правоустановчі документи на об'єкт перепланування, затверджений у встановленому порядку проект перепланування, технічний паспорт об'єкта до та після перепланування, погодження з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища подальшого функціонального призначення приміщення (в разі зміни його первісного призначення);
- при зміні функціонального призначення жилих будинків (приміщень) на нежилі - відповідно до встановленого порядку, після подання проекту розпорядження про зміну функціонального призначення та погодження з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища подальшого функціонального призначення;
- при будівництві, прокладанні, влаштуванні телекомунікаційних мереж - план зовнішніх мереж погоджений в Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища.
Більш детальний перелік документів, що додаються до звернення забудовником (інвестором), та порядок їх оформлення затверджується відповідним наказом Управління.
Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки розмірів пайового внеску, у разі наявності співвласників (співінвесторів) об'єкта, здійснюються Управлінням після одержання колективного звернення забудовників (інвесторів)/власників об'єкта або звернення від одного з них та письмової згоди інших.
4.6. Укладання договору про сплату пайової участі
Пайовий внесок сплачується на підставі договору між містом (Управлінням) та забудовником (інвестором). Договір на сплату пайової участі оформлюється:
- при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів - після надання забудовником (інвестором) документів про затвердження в установленому порядку проектної та кошторисної документації проекту, з відповідним коригуванням договору після введення об'єкта в експлуатацію, та передує оформленню дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;
- при інвестуванні будівництва нежилих приміщень - після погодження з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища функціонального призначення та передує оформленню документів про право власності;
- при переплануванні об'єктів - після погодження з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища функціонального призначення (в разі його зміни) та передує оформленню документів про право власності;
- при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- при зміні функціонального призначення жилих будинків (приміщень) на нежилі - після погодження Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища подальшого функціонального призначення до затвердження відповідного розпорядчого документа;
- при будівництві, прокладанні, влаштуванні телекомунікаційних мереж - після погодження в Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища плану зовнішніх мереж та передує оформленню дозвільних документів на створення технічних засобів телекомунікацій та телекомунікаційних мереж у м. Києві.
4.7. Порядок та терміни сплати
Пайовий внесок сплачується на підставі договору між містом (Управлінням) та забудовником (інвестором).
Пайовий внесок у грошовій формі сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі між Управлінням та забудовником (інвестором).
Кінцевий термін сплати пайового внеску встановлюється договором або графіком, визначеним договором, але при будівництві (реконструкції) об'єктів - не пізніше, як через календарний місяць після здачі об'єкта в експлуатацію.
Умови сплати пайового внеску визначаються у договорі між Управлінням та забудовником (інвестором).
Кошти пайового внеску забудовник (інвестор) перераховує на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.
4.8. Результат сплати пайової участі
- У разі сплати забудовником (інвестором) пайового внеску єдиним платежем Управління видає підписану довідку про одержання пайових коштів забудовника (інвестора) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.
- У разі сплати забудовником (інвестором) пайового внеску частинами відповідно до графіка, що встановлюється договором про сплату пайового внеску, довідка, підписана Управлінням, про одержання пайових коштів забудовника (інвестора) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста видається після остаточного розрахунку, відповідно до умов укладеного договору.
- Довідка про повну сплату пайового внеску видається Управлінням забудовнику (інвестору) для подання в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, Головне управління комунальної власності м. Києва, Головне управління житлового забезпечення, комунальне підприємство "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".
- У разі сплати забудовником (інвестором) пайового внеску, розрахованого із застосуванням норми щодо його граничного розміру, встановленого законом, довідка, підписана Управлінням, видається після підтвердження забудовником (інвестором) фактичних показників щодо вартості об'єкта будівництва відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації та свідоцтва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
- У разі сплати забудовником (інвестором) пайового внеску, розрахованого з урахуванням витрат на будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що збудовані відповідно до технічних вимог міських інженерних служб, довідка про повну сплату пайового внеску видається Управлінням забудовнику (інвестору) після надання документів, що підтверджують передачу об'єктів у комунальну власність міста, та проведення, в разі необхідності, остаточних розрахунків.
4.9. Контроль за сплатою внесків пайової участі забудовників (інвесторів)
Контроль за своєчасним укладанням договорів на сплату пайової участі та виконанням умов діючих договорів здійснюється шляхом перевірки фактичного стану будівництва (реконструкції, перепланування) об'єктів та перевірки наявності документів згідно з чинним законодавством.
4.10. Наслідки порушення забудовником (інвестором) умов сплати пайових внесків
Забудовникам (інвесторам) без наявності укладеного договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з Управлінням забороняється:
- починати на об'єкті будівництва (реконструкції) будь-які будівельні або підготовчі роботи;
- видавати ордер на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення.
При зміні функціонального призначення об'єктів, переплануванні забороняється видавати дозволи на здійснення будь-якої діяльності, що потребує отримання дозволу (торгівля, ігорні заклади тощо), без наявності довідки про сплату пайового внеску за відповідним функціональним призначенням.
У разі прострочення термінів сплати:
- забудовник (інвестор) несе відповідальність згідно з умовами договору, укладеним між містом (Управлінням) та забудовником (інвестором);
- розмір несплаченої частки пайового внеску забудовника (інвестора) коригується відповідно до умов договору на величину штрафів, пені тощо та індекс інфляції від дати його розрахунку;
- призупиняється дія ордеру на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення.
При відсутності довідки Управління про сплату пайового внеску забороняється:
- видача свідоцтв про право власності на завершені та незавершені будівництвом або переплануванням об'єкти Головним управлінням житлового забезпечення та Головним управлінням комунальної власності м. Києва;
- реєстрація свідоцтв про право власності на завершені будівництвом або переплануванням об'єкти в комунальному підприємстві "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".
4.11. Звільнення від сплати пайових внесків
Рішення про звільнення забудовника (інвестора) від сплати пайової участі приймає Київська міська рада за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після визначення Управлінням розміру пайової участі.
4.12. Використання пайових внесків
Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайових внесків приймає Київська міська рада при затвердженні Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на кожний рік. Кошти, що надходять від сплати пайових внесків, спрямовуються виключно на фінансування об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, передбачених у Програмі соціально-економічного розвитку міста Києва.
5. Методика розрахунку розміру пайової участі (внеску) забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
Розмір пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста визначається за наступним алгоритмом:
- Визначити галузь народногосподарського комплексу міста (функціональне призначення об'єкта), в якій буде реалізовуватись проект будівництва (реконструкції, перепланування, зміни функціонального призначення об'єкта).
- За розрахунковими таблицями 1 - 3, в залежності від галузі, в якій здійснюється проект будівництва (реконструкції) або функціонального призначення об'єкта, визначити норматив розміру пайової участі в розрахунку на 1 кв. м загальної площі будь-яких об'єктів незалежно від їх форми власності та при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, утому числі жилих будинків (приміщень) на нежилі.
- Визначити загальну площу об'єкта (для автозаправних станцій та комплексів, шиномонтажу, мийок, автостоянок, ринків, стаціонарних парків атракціонів та інших площинних споруд - площа території, для телекомунікаційних мереж - довжина каналу (кабелю), для інших об'єктів - загальна площа будівель і споруд), для якого визначається розмір внеску на розвиток інфраструктури міста.
- Визначити економіко-планувальну зону, в якій передбачається здійснювати будівництво (реконструкцію, перепланування, зміну функціонального призначення об'єкта) згідно з проектом, відповідно до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 року № 43/1877 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її визначення" (із змінами).
- За розрахунковою таблицею 4, залежно від ситуаційного класу економіко-планувальної зони, в якій буде здійснюватись будівництво згідно з проектом будівництва (реконструкції), визначити зональний коефіцієнт, що враховує територіальне розміщення об'єкта будівництва.
- При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір пайової участі розраховується як сума двох складових. Перша з них становить величину пайової участі, розраховану за нормативами під житлову частину будинку. Друга складова становить величину пайової участі, розраховану за нормативом відповідно до функціонального призначення вбудовано-прибудованих приміщень.
- При розрахунках пайової участі об'єктів незавершеного будівництва з врахуванням положень частини 3 статті 3 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" розмір пайового внеску розраховується відповідно до нормативів, що діяли на момент підписання договору про сплату пайової участі.
- При збільшенні техніко-економічних показників об'єкта (в тому числі у разі невідповідності техніко-економічних даних даним відповідної експертизи), внаслідок чого сума пайового внеску має бути збільшена, робиться додатковий перерахунок розміру пайового внеску.
- При збільшенні техніко-економічних показників інвестиційного проекту, будівництво якого здійснюється відповідно до проведеного Управлінням інвестиційного конкурсу, сума пайового внеску збільшується у відповідності до умов інвестиційного конкурсу, інвестиційного договору, але не може перевищувати встановлених цим Порядком граничних розмірів.
Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 № 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, у зв'язку з будівництвом житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо, розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму балансової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких передбачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'єктів до комунальної власності, що підтверджується відповідними документами.
При розрахунках обсягів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, у зв'язку з будівництвом (реконструкцією) об'єктів, розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму узгоджених з містом фактичних і підтверджених документально витрат (платіжними документами, договорами), понесених забудовником (інвестором) на створення зовнішніх інженерних мереж, транспортних комунікацій та елементів благоустрою загальноміського значення, що не відносяться до проекту будівництва, незалежно від їх місця розташування (дорожньо-транспортні розв'язки, дороги, мости тощо), за умови передачі останніх до комунальної власності міста, що підтверджується відповідними документами.
6. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста
6.1. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при новому будівництві
Розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста розраховується за наступною формулою:
Bob = nj х s х k, де 	(1) 	
Bob - розмір пайової участі забудовника (інвестора) при реалізації проекту будівництва в j-й галузі народногосподарського комплексу міста;
nj - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-й галузі народногосподарського комплексу, їх функціонального призначення;
s - загальна площа об'єкта, для якого визначається розмір внеску;
k - узагальнюючий коригуючий коефіцієнт.
Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт (k) розраховується за наступною формулою:
k = kз х Ii, де 	(2) 	
kз - зональний коефіцієнт;
Ii - індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2009 до початку місяця, в якому здійснюється розрахунок.
6.2. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при реконструкції, переплануванні та при зміні функціонального призначення об'єкта без реконструкції, перепланування
6.2.1. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при реконструкції без приросту загальної площі, коли профіль об'єкта змінюється, а також при зміні функціонального призначення діючого об'єкта.
У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста (Bor) розраховується за наступною формулою:
Bor = n х s х k, де 	(3) 	
n - приріст нормативу розміру пайової участі забудовників (інвесторів), який розраховується за наступною формулою:
n = nj - nk, де 	(4) 	
nj - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту реконструкції для міста в j-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому (запланованому) профілю об'єкта;
nk - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в k-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає попередньому профілю об'єкта.
У випадку зміни функціонального призначення (перепрофілювання) дитячих дошкільних закладів, шкіл та об'єктів позашкільного виховання nk дорівнює нулю.
У випадку реконструкції, перепланування, перепрофілювання, зміни функціонального призначення промислових (виробничих) підприємств (або їх частин), комплексів під об'єкти торгівлі, адміністративного призначення, розважальні комплекси, СТО, мийки тощо, а також при перепрофілюванні магазинів продовольчих товарів під іншу функцію приріст нормативу n розраховується за наступною формулою:
n = nj - nk х 0,3 	(4.1) 	
6.2.2. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при реконструкції, коли профіль об'єкта змінюється та створюються нові площі.
У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста (Bor) розраховується як сума двох складових за наступною формулою:
Bor = nj х s1 х k1 + n х s2 х k2, де 	(5) 	
nj х s1 х k1 - розмір пайової участі забудовника (інвестора) при створенні нових площ в ході проведення реконструкції. Розраховується аналогічно до формули (1);
n х s2 х k2 - приріст пайової участі забудовника (інвестора) при проведенні реконструкції із зміною профілю діяльності об'єкта. Розраховується аналогічно до формули (3).
У випадку, якщо Bor менше нуля, пайова участь не сплачується.
6.2.3. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при реконструкції, коли профіль об'єкта не змінюється та створюються нові площі.
Якщо проведення реконструкції передбачає введення в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта реконструкції, то розмір пайової участі визначається за формулою:
Bob = nj х s х k, де 	(6) 	
Bob - розмір пайової участі забудовника (інвестора) при реалізації проекту реконструкції в j-й галузі народногосподарського комплексу міста;
nj - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає функціональному призначенню об'єкта реконструкції;
s - додатково створені площі при проведенні перепланування об'єкта.
6.2.4. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при зміні функціонального призначення жилих будинків (приміщень) на нежилі, без реконструкції, перепланування.
У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту для міста (Bor) розраховується за наступною формулою:
Bor = n х s х kf х k, де 	(7) 	
n - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту реконструкції для міста в галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому (запланованому) профілю об'єкта;
kf - коефіцієнт, що враховує ступінь функціональної та фізичної придатності будинку. Цей коефіцієнт визначений на основі інформації щодо введення-вибуття та реконструкції житлового фонду станом на 01.01.2009 і дорівнює 0,777;
k - узагальнюючий коригуючий коефіцієнт;
s - площа жилого будинку (приміщення), функціональне призначення якого змінюється на нежитлове.
6.2.5. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при переплануванні, коли профіль об'єкта не змінюється та створюються нові площі.
Якщо проведення перепланування передбачає введення в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта перепланування, то розмір пайової участі визначається за формулою:
Bob = nj х s х k, де 	(8) 	
Bob - розмір пайової участі забудовника (інвестора) при реалізації проекту перепланування в j-й галузі народногосподарського комплексу міста;
nj - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає функціональному призначенню об'єкта перепланування;
s - додатково створені площі при проведенні перепланування об'єкта.
6.2.6. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при переплануванні, коли профіль об'єкта змінюється та створюються нові площі.
У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста (Bor) розраховується як сума двох складових за наступною формулою:
Bor = nj х s1 х k1 + n х s2 х k2, де 	(9) 	
nj х s1 х k1 - розмір пайової участі забудовника (інвестора) при створенні нових площ у ході проведення перепланування. Розраховується аналогічно до формули (1);
n х s2 х k2 - приріст пайової участі забудовника (інвестора) при проведенні перепланування із зміною профілю діяльності об'єкта. Розраховується аналогічно до формули (3).
У випадку, якщо Bor менше нуля, пайова участь не сплачується.
6.3. Розрахунок граничного розміру пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста
Граничний розмір пайової участі (внеску) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста розраховується, виходячи із загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта та не перевищує встановленого законом розміру.
Проведення остаточного розрахунку розміру пайового внеску, розрахованого із застосуванням норми щодо його граничного розміру, здійснюється Управлінням після надання забудовником (інвестором) фактичних показників щодо вартості об'єкта будівництва відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації та свідоцтва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
У випадку, якщо забудовником (інвестором) не надані документи про затвердження у встановленому порядку кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта, розрахунок обсягу пайової участі проводиться відповідно до п. 6.1 та п. 6.2 цього Порядку без застосування норм щодо граничного розміру.
6.3.1. Розрахунок граничного розміру пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) при будівництві (реконструкції) нежитлових будівель та споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення).
Граничний розмір пайового внеску забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста при будівництві (реконструкції) нежитлових будівель та споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення) розраховується за наступною формулою:
Гн = Вкб * 0,10, де 	(10) 	
Гн - граничний розмір пайової участі забудовників (інвесторів) для будівництва (реконструкції) нежитлових будівель та споруд;
Вкб - затверджена у встановленому порядку загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції) нежитлових будівель та споруд.
6.3.2. Розрахунок граничного розміру пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) при будівництві (реконструкції) житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення.
Граничний розмір пайового внеску забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста при будівництві (реконструкції) житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення розраховується за наступною формулою:
Гж = Вкб * 0,04, де 	(11) 	
Гж - граничний розмір пайової участі забудовників (інвесторів) при будівництві житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення;
Вкб - затверджена у встановленому порядку загальна кошторисна вартість будівництва житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення.
7. Перехідні положення
7.1. Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування рішення про його затвердження.
7.2. Відповідно до статті 3 розділу II Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" додатково застосовуються наступні положення:
7.2.1. Забудовники (інвестори), що здійснюють будівництво житла, мають право на відстрочення термінів сплати пайового внеску, встановлених договором.
Підставою для відстрочення (перенесення) термінів сплати пайового внеску є заява таких забудовників (інвесторів), що подається до Головного управління економіки та інвестицій не пізніше передбаченого договором строку сплати пайового внеску або його частини, відповідно до графіка, із зазначенням суми, терміну відстрочення та причин неможливості сплати, що підтверджується відповідними документами.
7.2.2. У разі прострочення термінів сплати пайового внеску забудовниками (інвесторами), що здійснюють будівництво (реконструкцію) об'єктів, призупиняється дія ордеру на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення до погашення заборгованості, що виникла.
7.2.3. При оформленні права власності на об'єкти незавершеного будівництва та їх частини з метою подальшого продажу чи передачі в іпотеку, обов'язковим є надання довідки Головного управління економіки та інвестицій про повну сплату пайового внеску забудовником (інвестором).
7.3. Рішення щодо зарахування витрат забудовників (інвесторів) на створення зовнішніх інженерних мереж, які прийняті до комунальної власності територіальної громади м. Києва відповідними розпорядчими документами, в рахунок сплати пайового внеску та щодо відстрочення (перенесення) термінів сплати пайового внеску по укладених договорах приймає постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку за поданням Головного управління економіки та інвестицій на підставі заяви забудовника (інвестора) із зазначенням суми, терміну відстрочення та причин неможливості сплати, які є підставою для відстрочення платежу, що підтверджується відповідними документами.
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради	О. Довгий	

	Таблиця 1 до додатка № 16
до рішення Київської міської ради
30.12.2010 № 573/5385	
НОРМАТИВИ РОЗМІРУ
пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єктів житлового будівництва
Функціональне призначення об'єкта 	Норматив, грн. 	
Житлове будівництво 	 	
Житловий фонд соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту та/або перебувають на квартирній черзі: 	 	
соціальне житло, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту та/або перебувають на квартирній черзі 	11,5 	
спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів 	11,5 	
соціальні гуртожитки 	9,2 	
дитячі будинки, притулки, школи-інтернати 	6,9 	
спеціалізовані будинки для бідних та безпритульних 	9,2 	
тимчасовий притулок для дорослих 	9,2 	
Будинки багатоквартирні: 	 	
масової забудови, типового планування 	12,5 	
типового планування з об'єктами побутового призначення 	13,8 	
покращеного планування з розвинутою інфраструктурою 	18,9 	
покращеного планування підвищеної комфортності (з об'єктами соціально-побутового призначення) 	21,9 	
Будинки індивідуальні (приватні) та садові (дачні) індивідуальної забудови (в т. ч. багатоквартирні): 	 	
загальною площею до 200,0 кв. м 	11,5 	
загальною площею більше 200,0 кв. м: 	 	
підвищеної комфортності 	25,0 	
з розвинутою інфраструктурою 	23,0 	
облаштовані парками та садами 	15,6 	
загальною площею більше 500,0 кв. м 	28,9 	
загальною площею більше 500,0 кв. м з розвинутою інфраструктурою 	34,8 	
Господарські споруди на присадибних ділянках: 	 	
загальною площею (площею забудови) до 30,0 кв. м 	6,9 	
загальною площею (площею забудови) більше 30,0 кв. м 	11,5 	
Приміщення (будівлі) житлово-комунального господарства 	9,2 	
Інші категорії житла: 	 	
Гуртожитки 	11,5 	
Будинки для колективного проживання 	13,8 	
Реконструкція і добудова житла 	16,1 	
Будівництво атікових і мансардних поверхів 	25,0 	
Інші будинки та приміщення житлового призначення 	13,8 	
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради	О. Довгий	

	Таблиця 2 до додатка 16
до рішення Київської міської ради
30.12.2010 № 573/5385	
НОРМАТИВИ РОЗМІРУ
пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єктів нежитлового будівництва
Функціональне призначення об'єкта 	Норматив, грн. 	
Нежитлове будівництво 	 	
Будівлі для публічних виступів: 	 	
театри 	10,0 	
кінотеатри 	35,0 	
концертні зали 	35,0 	
культурні центри 	25,0 	
зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 	35,0 	
будівлі для публічних виступів інші 	30,0 	
Музеї та бібліотеки 	 	
Музеї 	10,0 	
Художні галереї: 	 	
загальною площею до 100 кв. м 	25,0 	
загальною площею понад 100 кв. м 	30,0 	
Бібліотеки, книгосховища 	10,0 	
Технічні центри 	30,0 	
Будівлі навчальних та дослідних закладів 	 	
будівлі дошкільних навчальних закладів 	10,0 	
будівлі закладів середньої освіти 	10,0 	
будівлі позашкільних закладів освіти 	19,2 	
будівлі професійно-технічних закладів освіти 	19,2 	
будівлі вищих закладів освіти 	24,0 	
будівлі закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації 	19,2 	
дослідні центри 	24,0 	
будівлі закладів освіти інших видів діяльності у сфері освіти (лінгвістичні, бухгалтерські, танцювальні школи, школи підготування водіїв тощо) 	24,0 	
інші будівлі 	21,60 	
Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 	 	
будівлі санітарно-профілактичних закладів охорони здоров'я 	10,0 	
будівлі лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я 	10,0 	
будівлі фізкультурно-оздоровчих закладів охорони здоров'я 	37,8 	
будівлі санаторно-курортних закладів охорони здоров'я 	31,5 	
будівлі науково-медичних закладів охорони здоров'я 	10,0 	
будівлі закладів косметичної хірургії та клініки краси 	63,0 	
будівлі стоматологічних клінік та кабінетів 	63,0 	
медичні центри діагностики, лікування та профілактики 	63,0 	
Зали спортивні тощо: 	 	
Спортивні комплекси менше 400 кв. м 	58,5 	
Спортивні комплекси більше 400 кв. м 	65,0 	
Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 	39,0 	
Басейни відкриті для плавання 	32,5 	
Басейни криті для плавання 	23,4 	
Тири 	32,5 	
Інші будівлі закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 	29,3 	
Будівлі побутового обслуговування 	 	
Комбінати побутового обслуговування населення і будинки побуту 	46,2 	
Пральні та хімчистки 	39,6 	
Майстерні, у тому числі: 	 	
з ремонту побутових машин і приладів 	39,6 	
з ремонту взуття та шкіргалантереї 	33,0 	
з надання інших побутових послуг 	46,2 	
Салони та ательє виготовлення одягу 	39,6 	
Салони краси, косметичні салони 	66,0 	
Перукарні 	46,2 	
Сауни та лазні 	52,8 	
Інші будівлі закладів побутового обслуговування 	39,6 	
Гаражі, паркінги та автостоянки 	 	
Гаражі, стоянки автомобільні, паркінги, майданчики тимчасового відстою автотранспорту наземні: 	 	
гаражі 	35,7 	
автостоянки 	30,6 	
паркінги 	25,5 	
Гаражі, стоянки автомобільні, паркінги, майданчики тимчасового відстою автотранспорту підземні 	 	
гаражі 	15,3 	
паркінги 	12,8 	
Торгівля 	 	
Продовольчі магазини (в т. ч. окремо розташовані) 	 	
будівлі (приміщення) загальною площею до 500 кв. м 	54,4 	
будівлі (приміщення) загальною площею більш ніж 500 кв. м 	47,6 	
Спеціалізовані магазини з продажу марочних продовольчих товарів (табачні вироби, чай, кава, морепродукти та ін.) 	54,4 	
Магазини з продажу алкогольних напоїв 	61,2 	
Магазини одягу та взуття 	54,4 	
Магазини шкіри та хутра 	61,2 	
Магазини галантереї та побутової хімії 	61,2 	
Магазини з продажу спортивного спорядження та інвентарю 	54,4 	
Магазини квітів та садово-огороднього інвентарю 	47,6 	
Соціальні магазини (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій, молочні кухні тощо) 	10,0 	
Бутіки: 	 	
бутіки окремо розташовані 	68,0 	
бутіки в складі комплексів 	61,2 	
Магазини з продажу іграшок та товарів для дітей 	47,6 	
Зоомагазини 	54,4 	
Магазини меблів та сантехніки 	54,4 	
Магазини з продажу будівельних матеріалів 	47,6 	
Магазини електроніки та побутової техніки 	47,6 	
Книжкові магазини та з продажу поліграфічної продукції 	40,8 	
Торгові центри (шоппінг молли), непродовольчі магазини: 	 	
з розвинутою інфраструктурою 	59,4 	
облаштовані автостоянками (паркінгами) 	47,6 	
роздрібної торгівлі 	43,6 	
інші непродовольчі магазини (центри) 	40,80 	
Автосалони та магазини по продажу автомобілів та запчастин 	54,4 	
Ювелірні салони та магазини 	68,0 	
Криті ринки 	61,2 	
Павільйони 	54,4 	
Зали для ярмарків 	47,6 	
Виставкові зали 	47,6 	
Аптеки 	34,0 	
Інші будівлі закладів торгівлі 	40,8 	
Заклади громадського харчування 	 	
Ресторани 	 	
окремо розташовані 	53,0 	
вбудовані 	45,1 	
Бари 	42,4 	
Кафе 	37,1 	
Фаст-фуди 	31,8 	
Кафетерії 	37,1 	
Їдальні 	26,5 	
Інші будівлі закладів громадського харчування 	31,8 	
Фінансування, кредитування, страхування та банківська справа 	 	
головний офіс 	66,0 	
відділення банку 	52,8 	
безбалансові відділення 	46,2 	
інші банківські та страхові будівлі 	39,6 	
Будівлі готельні 	 	
Готелі 	61,2 	
Кемпінги 	59,4 	
Пансіонати 	46,2 	
Інші будівлі для тимчасового проживання 	49,5 	
Адміністративні, офісні будівлі (приміщення), проектні, творчі та інші майстерні, у тому числі: 	 	
будівлі (приміщення) загальною площею до 100 кв. м 	59,4 	
будівлі (приміщення) загальною площею більш ніж 100 кв. м 	52,8 	
облаштовані паркінгами 	59,4 	
з розвинутою інфраструктурою 	66,0 	
без розвинутої інфраструктури 	46,2 	
з зонами відпочинку та озеленення 	52,8 	
інші адміністративні та офісні приміщення 	44,6 	
Ігорні та розважальні комплекси (заклади) 	 	
казино 	280,0 	
ігорні будинки 	280,0 	
боулінги 	54,4 	
музичні та танцювальні зали 	47,6 	
дискотеки, клуби 	47,6 	
гольф-клуби 	61,2 	
інші розважальні комплекси (заклади) 	51,0 	
Нежилі приміщення, функціональне призначення яких не визначено 	 	
окремо розташовані 	51,0 	
в складі приміщень жилих комплексів 	47,6 	
в складі приміщень нежилих комплексів 	44,2 	
інші нежилі приміщення 	45,6 	
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради	О. Довгий	

	Таблиця 3 до додатка 16
до рішення Київської міської ради
30.12.2010 № 573/5385	
НОРМАТИВИ РОЗМІРУ
пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єктів виробничої сфери
Функціональне призначення об'єкта 	Норматив, грн. 	
Промисловість: 	 	
електроенергетика 	54,4 	
хімічна та нафтохімічна промисловість 	61,2 	
машинобудування і металообробка 	54,4 	
деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 	54,4 	
промисловість будівельних матеріалів 	47,6 	
скляна і фарфоро-фаянсова промисловість 	47,6 	
легка промисловість 	40,8 	
харчова промисловість 	40,8 	
поліграфічна промисловість 	47,6 	
медична та мікробіологічна промисловість 	34,0 	
інші галузі промисловості 	40,8 	
Транспорт 	13,6 	
Зв'язок 	27,2 	
Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення 	47,6 	
Будівлі радіотелевізійних передавальних центрів та центрів супутникового зв'язку 	54,4 	
Будівлі телефонних станцій 	54,4 	
Кабельні колодязі 	40,8 	
Станції стільникового зв'язку 	47,6 	
Телекомунікаційні мережі (кан. м) 	13,6 	
Інші об'єкти зв'язку 	27,2 	
Будівництво 	40,8 	
Інші галузі виробничої сфери 	47,6 	
Станції технічного обслуговування автомобілів, в т. ч. 	 	
багатофункціональні (сервісні центри тощо) 	54,4 	
спеціалізовані 	61,2 	
Мийні комплекси для машин, в т. ч. 	 	
окремо розташовані 	54,4 	
в складі комплексів (будівель) 	61,2 	
Автозаправочні станції 	64,6 	
Матеріально-технічне постачання та збут, в т. ч. 	 	
загальною площею до 200,0 кв. м 	47,6 	
напівзакриті 	40,8 	
з розвинутою інфраструктурою 	61,2 	
інші будівлі (приміщення) 	54,4 	
Інші об'єкти виробничої сфери 	54,4 	
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради	О. Довгий	

	Таблиця 4 до додатка № 16
до рішення Київської міської ради
30.12.2010 № 573/5385	
ЗОНАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
Ситуаційний клас 	Номер економіко-планувальної зони 	Розмір коефіцієнта 	
1 	232, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 730 	1,00 	
2 	228, 608, 609, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 738 	1,50 	
3 	146, 147, 148, 149, 166, 211, 212, 213, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 517, 518, 519, 653 	2,00 	
4 	327, 329, 330, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 421, 422, 423, 456, 464, 466, 467, 469, 470 	2,50 	
5 	150, 152, 161, 169, 194, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 265, 266, 267, 268, 277, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 353, 513, 520, 521, 598, 599, 600, 601, 606, 649, 652, 731 	3,00 	
6 	141, 454, 455, 458, 459, 514, 515, 516, 557, 607, 648, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 	3,50 	
7 	135, 143, 144, 197, 204, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 253, 261, 262, 263, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 460, 461, 574, 595, 596, 597, 602, 603, 604, 605, 626, 628, 650, 651, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 698, 711, 712, 713, 716, 717 	4,00 	
8 	114, 145, 151, 153, 154, 218, 230, 231, 241, 242, 243, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 295, 296, 297, 318, 319, 320, 321, 331, 369, 370, 375, 376, 378, 410, 411, 429, 430, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 462, 463, 465, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 485, 508, 509, 558, 617, 618 	4,50 	
9 	158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 233, 234, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 339, 340, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 377, 379, 380, 381, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 504, 505, 506, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 619, 620, 621, 624, 625, 629, 635, 636, 637, 642, 672, 674, 675, 676, 696, 697, 727 	5,00 	
10 	130, 131, 132, 133, 134, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 235, 236, 237, 238, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 305, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 372, 373, 374, 385, 412, 413, 416, 418, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 457, 468, 531, 532, 533, 534, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 575, 576, 577, 578, 622, 623, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 664, 665, 666, 667, 670, 671 	5,50 	
11 	155, 180, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 408, 409, 414, 415, 417, 419, 420, 426, 427, 428, 431, 432, 434, 446, 453, 486, 487, 495, 496, 501, 502, 503, 507, 526, 571, 572, 573, 616, 627, 630, 631, 632, 633, 634, 668, 669, 700, 701, 702, 703, 705, 708, 709, 710 	6,00 	
12 	1, 2, 5, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 137, 138, 140, 156, 157, 244, 245, 397, 398, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 500, 512, 527, 528, 529, 530, 699 	6,50 	
13 	3, 4, 6, 23, 26, 35, 40, 41, 43, 44, 139, 142, 239, 240, 382, 393, 424, 425, 492, 493, 494, 522, 523, 524, 525, 704, 706, 707, 714, 715, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 741 	7,00 	
14 	24, 25, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 136, 391, 392, 394, 395, 488, 489, 490, 491, 497, 498, 499, 510, 511, 535, 536, 538 	7,40 	
15 	20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 	7,80 	
16 	15, 16, 17, 18, 19, 27, 390, 396, 406, 407 	8,20 	
17 	45, 46, 47, 48, 91 	8,60 	
18 	7, 8, 76, 78, 84, 85, 92, 93 	9,00 	
19 	9, 10, 11 12, 13, 14, 69, 70, 71 79, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102 	9,50 	
20 	49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 99, 100 	10,00 	
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради	О. Довгий